Ходатайство об увеличении исковых требований в арбитражный суд образец

Образец Заявления об уменьшении размера исковых требований

Размещенный Образец заявления об уменьшении размера исковых требований составлен с учетом последних изменений законодательства РФ. Посмотреть сведения адвокате составившем заявление об уменьшении размера исковых требований можно в разделе настоящего сайта « Арбитражный адвокат ».

В Арбитражный суд Новосибирской области
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская 6

От Истеца: ЗАО «Организация1»
Адрес: 630060, г. Новосибирск, ул. __________, д. __, оф. __

От представителя истца Кожевникова Ивана Сергеевича
630055, г. Новосибирск, ул. __________, д. __, оф. __, тел. __________

Ответчик: ОАО «Организация2»
Юр. Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. _________, д. __ оф. __

Дело № А45-_____/2019
Судья: И.О. Фамилия

Заявление об уменьшении размера исковых требований

В производстве Арбитражного суда Новосибирской области находится дело № А45-12646/2019 по иску ЗАО «Организация1» к ОАО «Организация2» о взыскании задолженности по договору в размере 1 000 000 рублей, неустойки в размере 200 000 рублей.

В связи с тем, что ответчик платежным поручением от 01.02.2019 № 111 частично погасил задолженность по договору от 01.01.2019 № 1 в размере 500 000 рублей и руководствуясь ч. 1 ст. 49 АПК РФ,

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму задолженности по Договору № 1 от 01 января 2019 года в размере 500 000 рублей.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере 200 000 рублей с дальнейшим начислением неустойки до даты вынесения решения по настоящему делу.

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму уплаченной госпошлины в размере 25 000 рублей.

Приложение: Копия платежного поручения от 01.02.2019 № 111 на 1 л. в 1 экз.

Представитель Истца
по доверенности от 01.02.2019 г. И.О. Фамилия

Образец ходатайства об увеличении размера исковых требований

Размещенный Образец ходатайства об увеличении размера исковых требований составлен с учетом последних изменений законодательства РФ. Посмотреть сведения об адвокате составившем ходатайство в арбитражный суд об увеличении размера исковых требований можно в разделе настоящего сайта « Арбитражный адвокат ».

В Арбитражный суд Новосибирской области
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

Дело №: _____________
Судья: _____________

Ходатайство об увеличении размера исковых требований

В производстве Арбитражного суда Новосибирской области имеется дело № А45-_____/2019 по иску ООО «__________» к ЗАО «__________» о взыскании неустойки.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 5.3. договора Заказчик имеет право предъявить Исполнителю за несоблюдение сроков выполнения этапов работ пеню в размере 0,3 % стоимости этапа за каждый просроченный день.

Расчет пени: Сумма задолженности __________ руб., период просрочки с __.__.____ по __.__.____: 279 (дней). Проценты итого за период = _________ * ___ * 0,3% = __________ руб. 00 коп.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.22 Кодекса при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 Кодекса.

В тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины (п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах»).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере ___________ рублей.
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца уплаченную госпошлину в размере ___________ рублей.
  1. Копия акта __.__.2017 № __ на 1 л. в 1 экз.;
  2. Копия почтовой квитанции от __.__.2017 на 1 л. в 1 экз.

Представитель Истца
по доверенности от __.__.2019 № __ И.О. Фамилия

Как увеличить исковые требования в арбитражном суде

Обратитесь в суд с заявлением, лучше письменным. Сделать это можно до вынесения решения судом первой инстанции. Если суд не удовлетворит заявление или рассмотрит иск без его учета, укажите на это в апелляционной жалобе. Если апелляционный суд признает действия суда первой инстанции неправомерными, он рассмотрит дело с учетом вашего заявления (п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36).

Если дело рассматривается в порядке упрощенного производства и после увеличения требований цена иска превысит допустимые для такого производства пределы, суд рассмотрит дело по общим правилам искового производства (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017 N 10).

Как составить заявление об увеличении исковых требований

Какой-либо утвержденной формы такого заявления нет. Закон только закрепляет право истца изменить размер своих исковых требований, но не объясняет, как это сделать (ч. 1 ст. 49 АПК РФ). Рекомендуем при составлении заявления учитывать положения ст. 125 АПК РФ об общих требованиях к исковому заявлению. Так суд скорее удовлетворит ваше заявление и не откажет по формальным основаниям.

Для удобства заявление можно условно разделить на следующие части:

  • вводная часть;
  • основная часть, в которой следует указать основания для увеличения требований и привести соответствующие доказательства;
  • сами требования об увеличении;
  • перечень прилагаемых к заявлению документов.

Не забудьте подписать заявление.

Вводная часть заявления

Читайте так же:  Автосервис какая система налогообложения

Перенесите во вводную часть сведения из искового заявления:

  • наименование арбитражного суда, который рассматривает ваше дело;
  • данные о сторонах — наименование, адрес (место нахождения или место жительства). Рекомендуем также указать координаты для связи (телефон, e-mail). Если эти сведения изменились, обновите их.

Кроме того, дополните эту часть заявления данными о номере дела и Ф.И.О. судьи, который его рассматривает.

Основная часть заявления

В основной части заявления укажите причины, по которым вы увеличиваете требования, и приведите доказательства, почему вам необходимо это сделать.

Например, если вы увеличиваете свои первоначальные требования об уплате задолженности по арендной плате, неустойки или процентов по договору займа, укажите, что их размеры увеличились за время рассмотрения дела в суде. Включите в заявление расчет суммы увеличения размера требований. Если расчет охватывает несколько периодов или платежей, рекомендуем сделать его в виде таблицы — так будет понятнее и нагляднее.

Если вы при подаче иска указали неверный размер исковых требований, поясните почему так вышло.

Требования об увеличении размера иска

Укажите свои требования об увеличении цены иска.

Увеличить размер исковых требований — это значит изменить только сумму иска по тому требованию, которое вы ранее заявили в иске. Поэтому, если вы заявите дополнительные требования, которых не было ранее, суд может вам отказать. Например, не стоит просить взыскать неустойку или проценты по ст. 395 ГК РФ, если в иске вы заявили лишь о долге (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 N 13).

Если вы хотите увеличить размер исковых требований из-за того, что увеличился период взыскания долга (например, взыскать оплату за большее количество месяцев в связи с подписанием новых актов выполненных работ), есть риск, что суд откажет вам. Некоторые суды объясняют свой отказ тем, что в таком случае происходит одновременное изменение предмета и основания иска, а это не разрешает ч. 1 ст. 49 АПК РФ, и рекомендуют обратиться с новым самостоятельным иском.

Приведите ссылки на нормы, на которых вы основываете свои требования, например нормы Гражданского кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ, которыми вы руководствовались при подготовке и подаче заявления (например, на ст. 49 АПК РФ).

Какие документы приложить к заявлению

Приложите к заявлению все документы, которые подтверждают правомерность вашего требования. За основу можно взять перечень документов из ст. 126 АПК РФ. Например, такими документами могут быть:

  • документы, подтверждающие направление ответчику, третьим лицам заявления об увеличении размера исковых требований;
  • расчет суммы требований, если он объемный, учитывает несколько периодов и его удобнее сделать отдельным документом;
  • документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны требования (с копиями для ответчиков и третьих лиц, если такие документы у них отсутствуют);
  • доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Когда нужно доплатить госпошлину при увеличении исковых требований

При подаче заявления доплачивать госпошлину не нужно.

Сделать это надо в течение 10 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда и только если суд откажет вам в удовлетворении иска. Если же вы выиграете дело, то суд взыщет пошлину с ответчика (п. 6 ст. 6.1, пп. 3 п. 1 ст. 333.22, пп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК РФ, п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46).

Как подать заявление в суд

Бумажное заявление и приложение к нему советуем подать непосредственно в канцелярию суда, который рассматривает ваше дело. Это будет быстрее, чем направлять такое заявление по почте.

Также вы можете подать заявление непосредственно в ходе судебного разбирательства. Однако будьте готовы к тому, что из-за этого суд может по ходатайству ответчика отложить судебное разбирательство (ч. 5 ст. 158 АПК РФ). Чтобы избежать этого, советуем заблаговременно отправить заявление ответчику.

Заявление в электронном виде подайте через личный кабинет на сайте https://my.arbitr.ru/, указав номер дела. Порядок в целом такой же, как и при подаче иска в электронной форме. Это наиболее оперативный и наименее трудозатратный вариант отправки заявления.

Можно ли заявить об увеличении исковых требований устно

Вы можете так сделать, закон это не запрещает, судебная практика также подтверждает такую возможность. Только обязательно заявите суду о необходимости зафиксировать ваше устное заявление в протоколе судебного заседания. Не забудьте после этого ознакомиться с материалами дела, чтобы убедиться, что суд принял заявление.

Но все же настоятельно рекомендуем оформлять заявление об увеличении иска в письменной форме. Это позволит снизить риск отказа в удовлетворении вашего заявления либо — при наличии дополнительных обстоятельств — отмены судебного акта. Например, если суд удовлетворил устное заявление без участия ответчика и нет доказательств того, что ответчику оно было направлено. Если же заявление будет письменное, суд приобщит его к материалам дела и ответчик не сможет ссылаться на нарушение принципов судопроизводства, в частности состязательности и равноправия сторон, закрепленных ст. ст. 8, 9 АПК РФ.

Образец заявления в арбитражный суд об увеличении исковых требований

Утвержденной формы заявления и специальных требований к его составлению нет. При составлении руководствуйтесь требованиями ст. ст. 125 , 126 АПК РФ.

Образец подготовлен на примере ситуации, когда истец просит увеличить размер исковых требований в части взыскания долга и неустойки по договору подряда.

Исх. N 10 от 15 мая 2019 г. В Арбитражный суд г. Москвы

Адрес: ул. Большая Тульская, д. 17,

г. Москва, 115225

Подайте заявление в суд, который рассматривает ваше дело.

Истец: ООО «Андромеда»

Адрес: ул. Чайковского, д. 22/33,

г. Москва, 124632

Телефон: +7 (495) 313-33-13

Адрес электронной почты: [email protected]

Ответчик: ООО «Сигма»

Адрес: ул. Андреевская, д. 7,

г. Москва, 115321

Телефон: +7 (495) 321-12-34

Адрес электронной почты: [email protected]

Дело N А40-987564/19-657-1234

Судья: Шестаков А.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об увеличении исковых требований

Арбитражный суд г. Москвы рассматривает дело N А40-987564/19-657-1234 по иску ООО «Андромеда» к ООО «Сигма». Исковые требования основаны на договоре подряда N 4/19 от 04.02.2019 (далее — договор подряда).

Первоначально истец заявил требование взыскать основной долг в размере 1 280 000 (один миллион двести восемьдесят тысяч) руб. и неустойку в размере 67 840 (шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок) руб.

30.04.2019, то есть после подачи иска, стороны провели окончательную сверку, согласно которой сумма основного долга по договору подряда составила 1 290 500 (один миллион двести девяносто тысяч пятьсот) руб.

Читайте так же:  Рабочая инструкция водителя экспедитора

Кроме того, до настоящего времени ответчик не выполнил свои обязательства перед истцом, поэтому неустойка (пени) продолжает начисляться.

Расчет неустойки (пеней):

Расчет цены иска: 1 290 500 руб. (задолженность) + 92 916 руб. (неустойка) = 1 383 416 руб.

В связи с изложенным, на основании ст. 41, ч. 1 ст. 49 АПК РФ увеличиваю исковые требования и

  1. Принять настоящее заявление к рассмотрению.
  2. Взыскать с ответчика долг по договору подряда N 4/19 от 04.02.2019 в размере 1 290 500 (один миллион двести девяносто тысяч пятьсот) руб.
  3. Взыскать с ответчика неустойку в размере 92 916 (девяносто две тысячи девятьсот шестнадцать) руб.
  1. Копия заявления об увеличении исковых требований N 10 от 15 мая 2019 г. с отметкой о получении ответчиком.
  2. Копия акта сверки от 30.04.2019.
  3. Доверенность N 1345 от 19.12.2018.

Первый заместитель генерального директора ООО «Андромеда»

по доверенности N 1345 от 19.12.2018 ______________________ /Попов С.И.

Рекомендуем ознакомиться:

Не нашли ответа на свой вопрос?

Узнайте, как решить

именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта . Или позвоните нам по телефонам:

ходатайство об увеличении размера исковых требований в арбитражный суд образец

Заявление об увеличении исковых требований

Стоит также обратить внимание и на такой момент, как госпошлина. В том случае, если истцом вносилась госпошлина при подаче иска, то ему необходимо произвести доплату, которая будет рассчитана точно также ,как и первоначальная сумма госпошлины, то есть с учетом правил статьи 333.19 Налогового кодекса РФ.

Заявление в арбитражный суд об уточнении исковых требований и увеличении суммы иска

2 При увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда (пп. 2 п. 1 ст. 333.18, подп. 3 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации).

Ходатайство об увеличении размера исковых требований

В производстве Зонального районного суда (определение от 15.12.2015 г.) находится гражданское дело по моему иску к Ответчику о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами. Между мной и ответчиком 20.08.2015 г. был заключен договор займа, по которому мною передано 50 000 руб. сроком до 20.10.2015 г. Однако в установленный срок ответчик обязанность вернуть долг не исполнил. Статья 395 ГК РФ устанавливает проценты за пользование чужими денежными средствами на день фактической оплаты или день вынесения решения. Исходя из указанного обстоятельства с учетом того, что судебное разрешение дела продолжается 2 месяца, сумма задолженности ответчика перед истцом по состоянию на 18.02.2020 г. составляет:

Образец ходатайства об увеличении размера исковых требований

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.22 Кодекса при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 Кодекса.

Ходатайство об увеличении исковых требований

Важно соблюдать определенные правила подачи такого документа. Заявление об увеличении исковых требований обязательно подается письменно. На устное заявление суд не отреагирует. Ходатайство может исходить только от истца. Другие стороны в процессе такого права лишены. Этот документ должен содержать:

Образец уточненного искового заявления в арбитражный суд

Это право предоставляется названным лицам и при новом рассмотрении дела в 1-й инстанции после отмены решения кассацией или в порядке надзора (п. 3 постановления Пленума ВАС РФ «О применении…» от 31.10.1996 № 13, определение ВАС РФ от 08.12.2009 по делу № А76-12832/07-6-674/10-548/32-276, определение ВС РФ от 08.02.2020 по делу № А76-26622/2013).

Уточнение исковых требований в арбитражном суде

Например, когда целью стоит признание недействительной сделки, то изменение оснований иска может состоять в ссылке на другую статью ГК РФ. Если же дело касается права собственности, то смена оснований иска заключается в ссылке на другой правоустанавливающий документ.

Заявление об увеличении заявленных исковых требований (в порядке АПК РФ): образец, пример, как написать

Истцом (Межмуниципального отдела вневедомственной охраны при Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации «Жуковский», г.Жуковка Брянской области) был предъявлен иск к Ответчику (Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик», г. Брянск Брянской области) о взыскании основного долга в сумме 15 831 руб. 66 коп. за неуплату оказанных Истцом услуг по мониторингу объектов Заказчика согласно договору №34/290 от 20.11.2009г. и процентов в сумме 369 руб. 60 коп за пользование чужими денежными средствами, вследствие их неправомерного удержания.

Заявление в арбитражный суд об изменении основания или (предмета) иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований

В связи с тем что ____________________________________ (обстоятельства для изменения основания или предмета иска, увеличения или уменьшения размера исковых требований) и на основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ заявляю об изменении основания (или предмета) иска на ________________ (новые основания (или предмет) иска).

Заявление в арбитражный суд об изменении основания или (предмета) иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований

В связи с тем что ____________________________________ (обстоятельства для изменения основания или предмета иска, увеличения или уменьшения размера исковых требований) и на основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ заявляю об изменении основания (или предмета) иска на ________________ (новые основания (или предмет) иска).

Ходатайство об увеличении размера исковых требований в арбитражный суд образец

В производстве Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры находится дело по иску ООО «Газпром трансгаз Югорск» к ОАО «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания» о взыскании задолженности по арендной плате за период с 01 июля 2011 г. по 31 октября 2011 г. в размере 16201192,12 рублей.

Ходатайство об увеличении размера исковых требований в арбитражный суд образец

— за неправомерное использование денежных средств в результате просрочки в их уплате — __% в месяц от основной суммы со дня срока платежа и до момента фактической уплаты основной суммы вклада (ст. 395 ГК РФ; ____% в месяц — ____% годовых — ставка рефинансирования ЦБ России с «___»_______ ____ г.);

Необходимо ознакомиться с алгоритмом уменьшения размера исковых требований

Я так понимаю, что ты истец. Шапка, ходатайство, по делу такому — то, текст. Напиши, как получится — не столь важно. Главное грамотно произведи расчёты, укажи достоверную сумму оставшегося долга и приложи ( приложение №1 к ходатайству) копию подтверждения оплаты части долга.

Читайте так же:  Какие требования для открытия пивоварни

Заявление на увеличение или уменьшение исковых требований

Не следует забывать, что принимая решение об удовлетворении прошения об увеличении материальных претензий, судья должен не только узнать об обстоятельствах и причинах его подачи, но и удостовериться в обоснованности нового размера суммы иска. Для этого в тексте заявления следует детально изложить факты, на основании которых заявитель решил увеличить исковые требования.

Заявление об уменьшении размера исковых требований арбитражный суд

При этом закон не предусматривает обязанности уменьшать исковые требования путем подачи заявления, поскольку при отсутствии документов, подтверждающих притязания истца, суд может самостоятельно принять решение либо от отказе в удовлетворении иска, либо удовлетворить требования в части, подтвержденной фактами. Но, как показывает практика, суды фактически обязывают сторону внести уточнения в иск, да и сама сторона заинтересована именно в подаче заявления об уменьшении исковых требований. В любом случае, написание процессуального документа —, дело юриста, и вопрос: уменьшать или нет требования, является важным, своего рода стратегией по делу, которую выбирает каждый юрист самостоятельно.

Как уменьшить размер исковых требований в арбитражном суде

Видео (кликните для воспроизведения).

Для этого нужно обратиться с заявлением в суд до вынесения им решения по делу. Как правило, это суд первой инстанции. Приведите в заявлении обоснование и расчет требований с учетом их уменьшения.

Вы можете подать заявление в бумажном или электронном виде. Направьте заявление другим участникам спора.

Вопрос с ранее уплаченной госпошлиной решается в зависимости от того, уменьшаете ли вы требования в связи с частичным погашением их ответчиком после обращения в суд или по иным причинам.

Как составить заявление об уменьшении исковых требований

Какой-либо утвержденной формы такого заявления нет. Закон только закрепляет право истца изменить размер своих исковых требований, но не объясняет, как это сделать (ч. 1 ст. 49 АПК РФ).

Рекомендуем составить заявление по аналогии с иском. Для этого учтите положения ст. ст. 125, 126 АПК РФ об общих требованиях к исковому заявлению.

Не забудьте подписать заявление.

Для удобства заявление можно условно разделить на следующие части:

  • вводная часть, в которую перенесите сведения из иска, в частности о наименовании суда, который рассматривает ваше дело; о сторонах и их контактных данных. Также дополните данными о номере дела и Ф.И.О. судьи, который его рассматривает;
  • основная часть, в которой следует указать основания для уменьшения исковых требований (например, ответчик частично удовлетворил ваши требования или при подаче иска вы указали неверный размер требований). Уделите внимание обоснованию, почему вы уменьшаете требования, так как суд будет проверять, не противоречит ли такое уменьшение закону и не нарушает ли права других лиц, например при банкротстве. Если суд выявит такие противоречия и нарушения, исковые требования он не уменьшит (ч. 5 ст. 49 АПК РФ).

Приведите новый расчет суммы исковых требований;

  • просительная часть, в которой следует четко сформулировать исковые требования с учетом уменьшения их размера. При этом сошлитесь на ст. ст. 41, 49 АПК РФ.

Не используйте формулировки об отказе от иска в части. Это особенно важно, если вы уменьшаете требования не в связи с тем, что ответчик погасил часть долга, то есть когда вы еще не получили исполнения по своим требованиям и, например, из тактических соображений уменьшаете период начисления неустойки. Если вы уменьшаете требования, вы просто уточняете иск и суды в основном само по себе уменьшение требований не считают частичным отказом от иска. А отказ от иска влечет прекращение производства по делу. Оно исключает возможность повторно обратиться в суд по тому же требованию (п. 4 ч. 1 ст. 150, п. 2 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ);

  • переченьприлагаемых документов.

Какие документы приложить к заявлению

Приложите к заявлению документы, на которых вы основываете уменьшение размера ваших первоначальных исковых требований. Например, если ответчик частично удовлетворил долг, такими документами могут быть:

  • выписка по вашему банковскому счету, на который поступили денежные средства от ответчика после того, как вы подали иск,
  • передаточный акт, который подтверждает частичное исполнение ответчиком обязательств по передаче имущества.

Кроме того, если расчет суммы требований объемный, учитывает несколько периодов, то лучше его сделать отдельным документом и приложить к заявлению.

Рекомендуем по аналогии с иском приложить документы, подтверждающие направление ответчику, третьим лицам заявления об уменьшении размера исковых требований и приложенных к нему документов, которых у них нет (п. 1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).

Когда и как подать заявление об уменьшении требований в арбитражный суд

Подавайте заявление в суд первой инстанции до того, как он примет судебный акт по существу (ч. 1 ст. 49 АПК РФ).

В апелляционном суде вы можете уточнить требования, только если суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции (ч. 3 ст. 266 АПК РФ, п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36).

Советуем подать заявление в бумажном виде и приложения к нему непосредственно в канцелярию суда или судье во время судебного заседания. Это будет быстрее, чем направлять такое заявление по почте.

Вы также можете подать заявление в электронном виде (ч. 7 ст. 4 АПК РФ). Для этого воспользуйтесь личным кабинетом на сайте https://my.arbitr.ru/. Для входа используйте логин и пароль в ЕСИА (портал госуслуг). Порядок в целом такой же, как и при подаче иска в электронной форме.

Можно ли заявить об уменьшении исковых требований устно

Вы можете это сделать, закон не запрещает. Только заявите суду о необходимости зафиксировать ваше устное заявление в протоколе судебного заседания (ч. 1 ст. 41, п. 6 ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 159 АПК РФ). Но вероятнее всего, суд предложит вам написать заявление от руки прямо в судебном заседании.

Поэтому мы рекомендуем оформлять заявление об уменьшении иска в письменной форме. Кроме того, так можно не беспокоиться о том, правильно ли суд занес ваши требования в протокол.

Возвращается ли госпошлина при уменьшении исковых требований

Да, госпошлина возвращается из федерального бюджета как излишне уплаченная, если арбитражный суд принял уменьшение размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ (пп. 3 п. 1 ст. 333.22 НК РФ, п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46).

Читайте так же:  Вправе ли ответчик признать иск частично

Однако если вы уменьшаете требования в связи с тем, что ответчик частично удовлетворил их после того, как вы обратились в суд и суд принял иск к производству, то можете получить госпошлину с ответчика. Суд взыщет ее в вашу пользу как судебные расходы (пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ, п. 13 Обзора судебной практики по делам, рассмотренным Арбитражным судом Уральского округа в I квартале 2017 г.).

Образец заявления (ходатайства) в арбитражный суд об уменьшении исковых требований

Утвержденной формы заявления и специальных требований к его составлению нет. При составлении руководствуйтесь общими правилами из ст. ст. 125 , 126 АПК РФ.

Важно объяснить, почему вы уменьшаете размер исковых требований, поскольку суд будет проверять, соответствует ли уменьшение закону и не нарушает ли права других лиц.

Образец подготовлен на примере ситуации, когда истец просит уменьшить исковые требования в связи с тем, что ответчик частично их удовлетворил.

Исх. N 10 от 27 мая 2019 г. Арбитражный суд г. Москвы

Адрес: ул. Большая Тульская, д. 17,

г. Москва, 115225

Истец: ООО «Андромеда»

Адрес: ул. Настоящая, д. 22/33, г. Москва, 124632

Телефон: +7 (495) 313-33-13

Электронная почта: [email protected]

Ответчик: ООО «Сигма»

Адрес: пр-т Свободы, д. 7, г. Москва, 115321

Телефон: +7 (495) 321-12-34

Электронная почта: [email protected]

Дело N А40-987564/19-657-1234

Судья: Шестаков А.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об уменьшении размера исковых требований

Арбитражный суд г. Москвы рассматривает дело N А40-987564/19-657-1234 по иску ООО «Андромеда» к ООО «Сигма» о взыскании долга и неустойки по договору подряда N 4/19 от 04.02.2019.

Первоначально истец заявил требование взыскать основной долг в размере 1 290 500 (одного миллиона двухсот девяноста тысяч пятисот) руб. и неустойку в размере 92 916 (девяноста двух тысяч девятисот шестнадцати) руб.

23.05.2019 ответчик перечислил на расчетный счет истца 1 290 500 руб. основного долга. Таким образом, он частично удовлетворил требования истца.

В настоящий момент ответчик должен истцу только неустойку в размере 92 916 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 41, 49 АПК РФ, прошу:

  • принять уменьшение размера исковых требований ООО «Андромеда» к ООО «Сигма» по делу N А40-987564/19-657-1234;
  • взыскать с ответчика неустойку по договору подряда N 4/19 от 04.02.2019 в размере 92 916 (девяноста двух тысяч девятисот шестнадцати) руб.;
  • взыскать с ответчика расходы на уплату госпошлины, которую истец уплатил при подаче иска.
Примечание:

Рекомендуем изложить в новой редакции все ваши требования, включая те, которые остались неизменными.

Приложения

  1. Копия заявления об уменьшении исковых требований N 10 от 27.05.2019 с отметкой ответчика о получении.
  2. Банковская выписка по счету ООО «Андромеда» за 23.05.2019.
  3. Доверенность N 1345 от 19.12.2018.

Первый заместитель генерального директора ООО «Андромеда»

по доверенности N 1345 от 19.12.2018 ______________________/Попов С.И./

Рекомендуем ознакомиться:

Не нашли ответа на свой вопрос?

Узнайте, как решить

именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта . Или позвоните нам по телефонам:

Заявление об изменении исковых требований

Видео-блог Адвоката Мугина А.С.

Подписывайтесь на мой канал в Telegram

Я расскажу о последних новостях и публикациях.
Читайте меня, где угодно. Будьте всегда в курсе главного!

19 Ноябрь 2014

Образец заявления об уточнении исковых требований

Арбитражный суд города Москвы

Истец: ООО «Кредитор»
Место нахождения:_____________

Ответчик ООО «Должник»
Место нахождения: _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об увеличении размера исковых требования
в порядке ст. 49 АПК РФ

В производстве Арбитражного суда г. Москвы имеется дело по иску ООО «Кредитор» к ООО «Должник» о взыскании денежных средств.

Настоящим ООО «Кредитор», в порядке ст. 49 АПК РФ, уточняет исковые требования.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами:
Сумма задолженности 2408078 руб. 62 коп. , в том числе НДС 18% 367334 руб. 3 коп.
Период просрочки с 07.05.2012 по 13.09.2012: 127 (дней)
Ставка рефинансирования: 8%
Проценты итого за период = (2408078.62) * 127 * 8/36000 = 67961 руб. 33 коп.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 49 АПК РФ,

ПРОСИМ СУД:

1. Взыскать с ООО «Должник» в пользу ООО «Кредитор» денежные средства в размере 2 476 039 (два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч тридцать девять) рублей 95 копеек, в том числе:
— 2 408 078 (два миллиона четыреста восемь тысяч семьдесят восемь) рублей 62 копейки – основной долг;
— 67 961 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один рубль). 33 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами.

2. Взыскать с ООО «Должник» в пользу ООО «Кредитор» судебные расходы в размере 36 073 (тридцать шесть тысяч семьдесят три) рубля 86 копеек.

Представитель по доверенности А.С. Мугин
«__» ____________ 2012 года

Заявление об уточнении исковых требований и увеличении суммы иска (в порядке ст. 49 АПК РФ)

Тип документа: Заявление

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 5,6 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

При увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда (пп. 2 п. 1 ст. 333.18, подп. 3 п. 1 ст. 333.22 НК РФ).

  • Заявление: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Заявление» по всему сайту
  • «Заявление об уточнении исковых требований и увеличении суммы иска (в порядке ст. 49 АПК РФ)».doc
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Читайте так же:  Отправить открытое письмо президенту рф

Ходатайство об увеличении размера исковых требований

Когда истец понимает, что недооценил стоимость своих притязаний, можно подать ходатайство об увеличении размера исковых требований. Логично, что такой документ исходит только от истца, а не от иных участников дела.

При подготовке ходатайства об увеличении размера исковых требований не меняется предмет иска. Только растет размер требований в денежном измерении. Такое ходатайство нужно подавать, если закон устанавливает обязанность ответчика выплатить деньги за неисполнение своих обязанностей до проведения фактической выплаты. На дату подачи иска это одна сумма, а на дату вынесения решения она, разумеется, увеличивается.

Подготовить ходатайство самостоятельно не составит особых сложностей. Главное – правильно рассчитать новую цену иска, неустойку и т.п. При затруднениях можно обратиться к дежурному юристу сайта для получения консультации и помощи в расчетах.

Скачать образец:

Ходатайство об увеличении размера исковых требований

Пример ходатайства об увеличении размера исковых требований

Ходатайство об увеличении размера исковых требований

В производстве Зонального районного суда Алтайского края находится гражданское дело по моему иску о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами. Между мной и ответчиком 20.08.2020 г. был заключен договор займа. На основании договора я передал 50 000 руб. ответчику сроком до 20.10.2020 г. Однако в установленный срок ответчик обязанность вернуть долг не исполнил.

Статьей 395 ГК РФ установлены проценты за пользование чужими денежными средствами на день фактической оплаты или день вынесения решения. С учетом того, что судебное разрешение дела продолжается уже 2 месяца, сумма задолженности ответчика перед истцом по состоянию на 18.02.2020 г. составляет:

1/300*8,5%*50 000* 121 день (с 21.10.2020 по 18.02.2016 г.) = 1 714, 16. Общая сумма долга возросла до 51 714 руб. 16 коп.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 395 ГК РФ, 39 ГПК РФ,

  1. Принять увеличение исковых требований с 50 000 руб. до 51 714 руб. 16 коп.

18.02.2020 г. Лавров В.Л.

Как составить ходатайство об увеличении размера исковых требований

Для увеличения размера денежных требований к ответчику должны быть основания. Может быть, изменение размера неустойки (на день оплаты, как в нашем примере). Или неправильный расчет цены иска.

В то же время от рассматриваемого ходатайства следует отличать изменение иска. Когда истец включает новые, дополнительные требования или изменяет их. Например просил только основной долг, ответчик его погасил, а истец меняет требование на взыскание неустойки. Все эти случаи потребуют составление другого документа – ходатайство об изменении предмета иска, оснований иска.

Итак, составляется документ по определенному алгоритму:

  • адресат (суд, который рассматривает дело),
  • заявитель,
  • ответчик,
  • реквизиты гражданского дела,
  • основания увеличения требований со ссылкой на закон,
  • просьба заявителя принять увеличение требований,
  • дата и подпись.

Письменное ходатайство должно содержать основания и расчет размера исковых требований, которые увеличиваются.

Подача в суд ходатайства об увеличении размера исковых требований

Письменное ходатайство должно содержать основания и расчет размера исковых требований, которые увеличиваются. Если расчет сложный, заявителю стоит приложить его отдельным листом к ходатайству.

Подать в суд ходатайство об увеличении размера исковых требований нужно вовремя: до удаления суда в совещательную комнату. После вынесения судом решения увеличить исковые требования уже нельзя, так что придется готовить и направлять в суд новое исковое заявление.

Само ходатайство заявитель составляет в количестве, необходимом для вручения не только суду, но и иным участникам дела.

Рассмотрение судом ходатайства об увеличении размера исковых требований

Суд рассматривает просьбу в соответствии с правилами ст. 39 ГПК РФ. Но поскольку увеличить размер исковых требований – это право истца, такое ходатайство принимается всегда. А уж если истец был не прав, суд откажет в требованиях в решении суда.

По правилам несения истцом судебных расходов, увеличение цены иска влечет изменение размера государственной пошлины в большую сторону. Поэтому истцу придется ее доплатить (можно подать заявление об отсрочке, рассрочке уплаты государственной пошлины).

Если истец не успел подать ходатайство об увеличении размера исковых требований, в зависимости от сути таких требований стоит рассмотреть возможность подать отдельный иск.

Уточняющие вопросы по теме

Могу ли я по закону при рассмотрении апелляционной жалобы ответчика обратиться в апелляционную инстанцию с ходатайством от увеличении исковых требований,относительно взыскания процентов за просрочку выплаты денежных обязательств поскольку в суде первой инстанции этот вопрос не решался. Спасибо

В ч. 6 статьи 327 ГПК РФ указано: “В суде апелляционной инстанции не применяются правила о соединении и разъединении нескольких исковых требований, об изменении предмета или основания иска, об изменении размера исковых требований, о предъявлении встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле третьих лиц”.
Согласно разъяснения Пленума ВС РФ от 19.06.2012: “При этом следует учитывать, что в суде апелляционной инстанции в силу части 6 статьи 327 ГПК РФ не применяются правила о соединении и разъединении нескольких исковых требований, изменении предмета или основания иска и размера исковых требований, предъявлении встречного иска, замене ненадлежащего ответчика и привлечении к участию в деле третьих лиц. Вместе с тем ограничения, предусмотренные частью 6 статьи 327 ГПК РФ, не распространяются на случаи, когда суд апелляционной инстанции в соответствии с частями 4 и 5 статьи 330 ГПК РФ переходит к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ”.

Могу ли подать ходатайство в суде о переквалификации договора гпх в трудовой

Можете, только вам просто нужно будет в исковых требованиях ссылаться на трудовое законодательство.

Чем отличается дополнение от уточнения исковых требований

Видео (кликните для воспроизведения).

Это просто обывательские формулировки. Дополнение требований – это предъявление дополнительных новых, уточнение – изменение или корректировка уже существующих.
В статье 39 ГПК РФ говориться о праве истца изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска.

Ходатайство об увеличении исковых требований в арбитражный суд образец
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here